室内装修合同范本15篇
在当今不断发展的世界，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的室内装修合同范本，欢迎大家分享。
室内装修合同范本1甲方(委托方)：
乙方(施工方)：
签约时间：
签约地点：
为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民和装修合同书国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》、杭州市人民政府令第1装修合同模板41号《杭州市城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
1.甲乙双方的条件：甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商装修合同注意事项别忽视行政管理机装修合同怎么写关核准登
记，并取得房装修合同简单版产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。
2.装饰施工地点：_____区_____路(小区装修合同电子版)_____幢_____号(单元)_____室。
3.住房结构：_____室_____厅_____结构，建筑面积_____平方米。
4.装饰施工内容：装修合同模板详见附件一《施工内容表》。
5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。……此处隐藏30614个字…….1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;
10.2因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
10.3发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金___元; 10.4由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金__元。
第十一条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼进行解决。
第十二条几项具体规定
12.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内);
12.2施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人进行收回;
12.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午__点__分至__点___分，下午__点__分至__点__分。
第十三条其他约定事项：_
第十四条附则
14.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
14.2本合同签订后工程不得转包。
14.3本合同一式__份，双方各执__份。
14.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
年 月 日 年 月 日
